Муниципальный Контракт № 1

оказания услуг

х. Галицын                               15 мая    2014 г.

            Администрация Кировского сельского поселения Славянского района, в лице главы Кировского сельского поселения Славянского района Леонова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик с одной стороны и, Общество с ограниченной ответственностью «Профэлектромонтаж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кривенко Борис Борисович, действующей на основании Устава, с другой стороны, являющийся участником аукциона в электронной форме от 29 апреля 2014 года № 0318300225014000196, в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

            1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

            1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по монтажу сетей уличного освещения в  Кировском сельском поселении  Славянского района (далее - Услуги), в объеме, установленном в спецификации (Приложение № 1 к контракту).

            1.3. Услуги считаются оказанными после выполнения в полном объеме (100%) на основании подписанного акта оказанных услуг уполномоченными представителями сторон.

            1.4. Место оказания услуг: Российская федерация, 353582, Краснодарский край, Славянский район, с.Погорелово,от ул. Раздольной до ул.Хуторской; х. Беликов ул.Северная;

2. Цена Контракта, порядок и срок оплаты Услуг

            2.1.   Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

            2.2.   Цена Контракта составляет 409 582 (Четыреста девять тысяч пятьсот восеммьдесят два) рубля 12  копеек

            2.3. Источник финансирования: средства бюджета Кировского сельского поселения. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

            2.4. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.

            2.5. Оплата за оказанные услуги или отдельные этапы оказанной услуги (услуги, оказанные в соответствующем месяце, периоде) производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя на основании выставленного счета и подписанного обеими сторонами акта оказанных услуг (акта оказанных услуг в соответствующем месяце, периоде) в течение 30 банковских дней с момента выставления Исполнителем счета на оплату и акта оказанных услуг.

3. Срок оказания Услуг

3.1. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту составляет 3 месяца (год, месяц, квартал), услуги оказываются: с момента заключения Контракта по 30 июля 2014 года.

3.2. Исполнитель вправе досрочно оказать Услуги (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

4. Права и обязанности Сторон

            4.1. Исполнитель обязуется:

            - Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты оказания Услуг.

            - Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

            - Обеспечить надлежащее качество и высокий художественный уровень публикуемых информационных материалов, обеспечить исполнение медиа-планов, ключевых тем, тематических планов Заказчика, а также соблюдение всех авторских прав на информационные материалы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

            - Обеспечивать соответствие оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

            - Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных Услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

            - Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту от Заказчика.

            - Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания Услуг.

            - Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе и Контрактом.

            - Информировать Заказчика о невозможности оказать Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества с указанием причин.

            - Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.

            - Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

            4.2. Исполнитель вправе:

            - Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг по Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов.

            - Требовать от Заказчика своевременной оплаты за оказанные Услуги.

            - Запрашивать у Заказчика в письменной форме разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Контракта.

            - Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту с согласия Заказчика.

            - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

            4.3. Заказчик обязан:

            - Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта.

            - Обеспечить приемку оказанных Услуг и провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

            - Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

            - Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с Контрактом.

            - Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в ходе исполнения обязательств по Контракту.

            - Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

            4.4. Заказчик имеет право:

            - Направлять для исполнения ключевые темы, медиа-планы, тематические планы с указанием тематики информационных материалов.

            - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

            - Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и Контрактом.

            - Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.

            - Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг, давать указания о способе оказания Услуг, не вмешиваясь в

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

            - Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

            - Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

            - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

            - По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.

            - Определять случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, за исключением случаев определенных Законом о Контрактной системе.

            - Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

            - Во всякое время проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

            5.1. Приемка оказанных Услуг (отдельных этапов) в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока оказания Услуг (либо поэтапно).

            5.2. После завершения оказания Услуг (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте оказания Услуг (отдельных этапов).

            5.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2 Контракта, Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки  услуг, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.

            5.4. Не позднее 3 дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку Услуг (отдельных этапов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.  

            5.5. При просрочке передачи или приемки результата оказанных услуг риски несет сторона, допустившая просрочку.

            5.6. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Исполнителя осмотреть и принять оказанные услуги (ее результат, этап оказанной услуги), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат оказанных услуг, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

            5.7. Качество оказанной Исполнителем услуги должно соответствовать условиям Контракта, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода.

            5.8. Гарантия качества результата оказанных услуг, если иное не предусмотрено договором распространяется на все, составляющее результат работы.

            5.9 Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг.

            5.10. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки  услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями, указанными в Контракте.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту оказываемые Услуги составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6.4. Исполнитель гарантирует наличие не просроченной лицензии и аккредитации на данные вид услуг (деятельности).

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы в размере ___________ рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. (Размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом»)

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы в размере ________ рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. (Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом»).

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). 

7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона  в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона  о Контрактной системе.

8.2. Контракт действует до 31.12.2014 года - 1 января 2015 года обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплаты неустойки других штрафных санкций.

8.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

  8.4. Контракт может быть расторгнут:

  - по соглашению Сторон;

  - в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

  - по решению суда.

8.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее
5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем Услуг.

8.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.8. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе

8.9.  При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым Услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания Услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению Сторон, оказание Услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Краснодарского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

11. Прочие условия

   11.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством РФ. После заключения контракта стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон.

   11.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.

            11.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

приложение №1 спецификация;

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Приложение №1

к Контракту

№1  от «____» ______ 2014 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

     Заказчик:                                                                                                                        Исполнитель:

____________________                                                                                        ____________________

«___»___ ______ 20__ г.                                                                                     «_____»___ ______ 20__ г.

      М.П.                                                                                                                       М.П.